施工合同补充协议范本标准版(施工合同补充协议)
大家好,小律来为大家解答以上问题。施工合同补充协议范本标准版,施工合同补充协议很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
(1)施工合同补充协议模范雇主(以下简称甲方):
法定代表人:
身份证号码:
风险提示:雇主的相对义务
依法由发包人办理法律规定的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水用电、中断道路交通、临时占用土地的许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批准文件。
如果发包人未能及时完成上述许可、批准或备案,发包人应承担增加的费用和/或延误的工期,并支付承包人合理的利润。
承包商(以下简称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合__________的相关规定
(1)项目概况
1.项目名称:
2.项目位置:
3.项目内容:
4.工程承包方式:
5.项目范围
(2)项目持续时间
计划开工日期:____________________________________(以甲方发出的书面通知为准);
风险提示:关于实际完工日期的规定
因实际完工日期的确认而发生争议时,可参照具体情况制定相关规定:
工程竣工验收合格的,实际竣工日期为承包人提交竣工验收申请报告的日期,并在工程验收证书中注明;因发包人原因,监理人未能在收到承包人提交的竣工验收申请报告后42天内完成竣工验收,或竣工验收后未签发工程接收证书的,竣工验收申请报告提交之日为实际竣工日;工程未经竣工验收由发包人使用的,实际竣工日期为工程移交占有日期。
预计完工日期:__________________________________________________
工期总日历天数:__天。如果工期总日历天数与根据上述计划开竣工日期计算的工期总日历天数不一致,则以工期总日历天数为准。
(三)合同价格和支付方式
1.合同估算价为___________万元(大写:__________合同估算价=综合单价估算工程量(综合单价和估算工程量见工程量清单附件)。
2.付款方式:按原合同相关条款执行。
(四)补充协议的最终解决
补充协议中所列工程量为估算工程量,工程量计算规则以甲方确认的实际工程量为准,并适用原合同的计量条款。
(5)、质量标准及验收
风险提示:工程质量不达标的归责。
由于发包人原因导致工程质量达不到合同规定的标准,发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并向承包人支付合理的利润。
因承包人原因导致工程质量达不到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定标准,增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
在s
2.本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同有冲突的,以本协议为准。
3.因签署和履行本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,向项目所在地人民法院提起诉讼。
(七)合同生效。
本合同自__________年__月__日起生效。
合同数量
本合同一式份,具有同等法律效力,发包人持份,承包人持份。
雇主:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签名)
组织代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传珍:
电子邮件:
开户银行:
账号:
承包商:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(签名)
组织代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传珍:
电子邮件:
开户银行:
账号:
1、签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。
2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人,除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外,应当遵守企业资质等级管理的规定,不得越级承揽任务。
3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。
国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。《招标法》第三条规定:“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。”
第四条规定:“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。
4、建设工程施工合同实行备案制度。
建设部第89号令,即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案;《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。
在施工过程中,各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。
对于施工合同文件来说主要有九个资料需要进行准备,具体来说有施工合同协议书,这个协议书主要是经过双方对工程有关问题的洽商,还包括变更的书面协议,同时还有相关的变更文件,这些都可以看成施工合同的组织部分,除此以外,还有中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、施工标准、施工规范以及与之相关的技术文件,还要在施工合同上配有相应的图纸、工程量清单、工程报价单、工程预算书等重要资料。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!
-
【3t硬盘实际容量】在购买3TB(Terabyte)硬盘时,很多用户会发现实际可用的存储空间比标称的3TB要小。这是因...浏览全文>>
-
【3T硬盘分区大小】在使用3TB(3 Terabyte)硬盘时,合理规划分区大小对于数据管理、系统性能和存储效率至关...浏览全文>>
-
【3t机械硬盘怎么显示1374g】在日常使用中,许多用户发现自己的3TB(3太字节)机械硬盘在系统中显示的容量仅为...浏览全文>>
-
【3s是中端还是高端品牌】在如今的手机市场中,品牌定位常常让人感到困惑。尤其是“3S”这一名称,虽然听起来...浏览全文>>
-
【4大方法查联通话费余额】在日常生活中,了解自己的手机话费余额非常重要,尤其是在使用联通手机卡时。为了方...浏览全文>>
-
【4寸照片的尺寸是多少】在日常生活中,4寸照片是常见的证件照或纪念照尺寸之一,广泛用于身份证、护照、签证...浏览全文>>
-
【4寸照片的尺寸介绍】在日常生活中,4寸照片是常见的照片尺寸之一,广泛应用于证件照、个人照片、相册等场合...浏览全文>>
-
【4寸照片尺寸是多大】在日常生活中,我们经常需要打印照片,尤其是在办理证件、申请材料或制作相册时,了解照...浏览全文>>
-
【4寸照片尺寸】在日常生活中,4寸照片是一种常见的照片规格,广泛应用于证件照、个人相册、简历等场合。了解4...浏览全文>>
-
【4寸等于多少厘米】在日常生活中,我们经常需要将英寸(inch)转换为厘米(centimeter),尤其是在购买电子产...浏览全文>>